中国电信股份有限公司杭州分公司2025年桐庐江北电信大楼高低压配电改造工程项目（重新询比）询比公告

本询比项目为点击登录查看2025年桐庐江北电信大楼高低压配电改造工程项目（重新询比）（项目编号：****），采购人为点击登录查看，采购代理机构为点击登录查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

1. 项目概况与采购内容

1.1 项目概况和采购内容：杭州分公司2025年桐庐江北电信大楼高低压配电改造工程，详见询比文件。

【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。】

1.2 本采购项目估算为：【23】万元（【不含税】）。

1.3 ★工期：发包人发出开工令之日起60日历天内完工，并通过供电部门通电验收。

1.4 ★保修期：不少于24个月，从终验证书签发之日起开始计算。

1.5 承包方式：承包人包工、包料（不含主材主设备），并不得转包分包。

1.6 质量标准要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求的合格标准。

1.7 地点：杭州。

1.8 本项目不划分标包。

1.9 本项目与成交供应商的签约总金额为【成交金额】。

1.10 ★本项目【设置最高响应限价(总价)，最高响应限价(总价)为23万元（不含税），供应商响应报价高于最高响应限价(总价)的，其响应将被否决】。

1.11 成交供应商数量：【1】家，份额为100%。

2. 供应商资格要求

2.1 供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。

2.2 供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一项目响应。

2.3 供应商具有住建行政管理部门核发有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或施工综合资质。

注：（1）如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市****

（2）若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，供应商须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及响应文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。

2.4 供应商须具有能源监管办核发的有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，以及住建行政管理部门核发有效的《安全生产许可证》。

注：若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，供应商须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及响应文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。

2.5 供应商应提供住建行政管理部门核发的人员证书：（1）企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）不少于1人；（2）项目经理安全生产考核合格证书（B证）不少于1人；（3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）不少于1人。须提供有效的证书和上述人员本单位的响应截止时间前5个月内的连续3个月的社保证明。

2.6 供应商拟派项目经理具有注册在供应商单位的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，提供有效的证书证明文件、本单位的响应截止时间前5个月内连续3个月的社保证明。（提供的一级注册建造师证书应为电子注册证书，满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求，否则将做无效认定。）

2.7 供应商【应承诺】成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

2.8 本次询比【不接受】联合体响应。

2.9 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自****起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自****起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自****起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的采购代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；】

（17）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.10 法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4. 询比文件获取

4.1 询比文件获取时间：****09时00分至****17时

00分（北京时间，下同）。

4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https:****）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。

4.3【获取本询比文件不收取费用。】

5. 响应文件的提交

5.1 响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：****9时30分（北

京时间）。

5.2 电子响应文件的提交方式：【登录“中国电信阳光采购网（https:****）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】

5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6. 样品的递交

6.1 样品递交的时间、地点： / 。

7. 供应商注册

7.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https:****）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

7.2 CA证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：**** /****

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8. 发布公告的媒介

本询比公告在中国电信阳光采购网（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。

9. 联系及异议接收方式

9.1联系方式

采购人：点击登录查看 采购代理机构：点击登录查看

地 址：杭州市****

邮 编：310016 邮 编：310014

联 系 人：朱工 联 系 人：张鹏、郑冬冬、黄晔

电 话：**** 电 话：****

电子邮件：/ 电子邮件：****@chinaccs.cn

开户银行：中信银行杭州天水支行

账 号：****0021356

9.2 异议接收方式

【登录中国电信阳光采购网（https:****）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。】

采购人：点击登录查看

采购代理机构：点击登录查看

2025 年4月24日