郑州通信段商合杭高铁商丘站区作业门加装视频监控项目施工总价承包采购公告

郑州通信段商合杭高铁商丘站区作业门加装视频监控项目施工总价承包发包公告

发包编号：****

郑州通信段商合杭高铁商丘站区作业门加装视频监控项目，已由集团公司批准建设。项目业主为点击登录查看，项目出资比例为100%，发包人为点击登录查看。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包。

2.1建设地点：商丘站区****

2.2项目概况：在商丘站区****

2.3发包范围：工程量清单及施工图纸、设计文件及发包文件包含的全部内容。

2.4工期：计划工期50日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段名称：商合杭高铁商丘站区****

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备通信工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.3业绩要求：竞包人自2022年7月至2025年7月（递交竞包文件之日起3年内）承担过至少一项铁路类似此项目工程施工业绩，具有铁路营业线施工经验（提供合同证明文件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4项目经理：竞包人拟派项目经理须具备通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2023年～2024年（近2年）中平均营业收入不应小于100万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于25万元。

3.6社会信誉要求：

1.具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。

2.竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

3.竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4.1投标人须为国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者，请于****至****（北京时间）与代理机构联系获取发包文件。

4.2发包文件每套售价0元。

4.3本项目发包文件不提供邮寄。

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 ****09时30分，地点为郑州市****。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

本次发包公告同时在国铁采购平台（https:****://bids.crmsc.com.cn/）上发布。

发 包 人：点击登录查看

地 址：郑州市****

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

发包代理机构：点击登录查看

地 址：郑州市****

联 系 人：权伟波、秦继伟

电 话：****、****

电子邮件：****@163.com

****