苏州轨道交通3、5、6、11号线场段分布式光伏发电工程EPC项目招标公告

苏州****

招标公告（资格后审）

一、招标条件

本招标项目苏州****，已具备招标条件，招标人为点击登录查看，现进行公开招标。本项目招标资格审查采用资格后审方法，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）参与本项目投标。

/受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况与招标范围

1、项目地点：苏州市；招标类型：工程招标；

2、本项目共分2个标段，标段划分及相应招标内容如下：

本项目分为2个标段，每个投标人最多允许申请2个标段，但一家单位最多允许中1个标段。

3、服务期限：

2025-EPC-GFFD-02/03标：

项目开工日期：****；

项目竣工日期：****；

项目并网日期：****；

项目运维开始日期：****；

建设计划工期总日历天数：213天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。上述工期日期是指整个工程的总日期时间，不同场段的工期日期时间不同，具体详见需求书。

招标人有权对上述日期进行调整，投标单位应无条件服从招标人对服务期的调整。

4、上述内容仅供本次招标投标活动参考使用。

三、投标人资格要求

1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2.投标单位须满足（1）+（3）或（2）+（3）要求的资质条件：

（1）具有电力工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具有承装（修、试）电力设施许可证，同时承装类三级及以上，且承修类三级及以上，且承试类三级及以上。

注：上述资质要求中的承装（修、试）类三级及以上是指根据国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质（2025）44号]换证以后的资质要求。根据国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换证领取和延期工作的通知[国能发资质（2025）44号]，原承装（修、试）类四级及以上（承装、承修、承试三项资质齐全）电力设施许可证在过渡期内的，仍可继续从事承装、承修、承试电力设施活动。

（3）具有工程设计综合甲级资质；或工程设计行业/电力/新能源乙级及以上等级资质；或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质。

注：本项目接受联合体参与投标，①若为联合体投标，须附联合体协议，并明确约定各方拟承担的工作和责任；②联合体组成方不得超过2家单位，应由施工单位和设计单位组成，联合体牵头方须为具备上述（1）或（2）的施工单位；③拟派的工程总承包项目负责人须为牵头方单位在职人员；④联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得参加另外的联合体参加本次投标，如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3. 投标人须承担过以下类似工程（1）、（2）、（3）业绩之一；如为联合体投标、牵头方须具有（1）或（2）的业绩、成员方须具有（1）或（3）的业绩。

（1）工程总承包业绩： ****至今，以竣工验收时间为准，承担过已并网的分布式光伏项目工程总承包业绩装机容量累计不少于20MW及以上，其中10kV及以上的分布式光伏并网业绩不少于2个；

（2）施工业绩： ****至今，以竣工验收时间为准，承担过已并网的分布式光伏项目施工业绩装机容量累计不少于20MW及以上，其中10kV及以上的分布式光伏并网业绩不少于2个；

（3）设计业绩： ****至今，以竣工验收时间为准，承担过已并网的分布式光伏项目设计业绩装机容量累计不少于20MW及以上，其中10kV及以上的分布式光伏并网业绩不少于2个；

注：（1）、（2）项业绩须提供合同及竣工验收相关证明材料，如上述材料无法体现相关信息，可提供业主证明等材料加以佐证；（3）项业绩须提供设计合同，若合同无法体现，可提供业主证明等材料加以佐证。

四、资格审查方法

本项目采用公开招标，资格后审。

五、招标文件的获取

1、出售时间：****至****，每天上午9:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、出售地点：苏州市****

3、出售方式：现场出售。

4、售价：500元/标段，售后不退。

招标文件费请通过转账或银行柜面缴存现金的方式入招标人账户，缴存成功后凭银行回单原件或现金缴款单原件至苏州市****

户名：点击登录查看

开户行：中国银行股份有限公司苏州金阊支行

账户：****

5、投标单位购买本项目招标文件后方具备投标资格。

6、购买文件时须携带以下材料

（1）企业营业执照或法人证书复印件并加盖公章；

（2）报名经办人须为投标单位在职职工，如经办人为法定代表人，提供法定代表人身份证原件；如经办人为授权代理人，提供法定代表人授权书原件、身份证原件；

（3）银行回单；

（4）苏州轨道交通资源交易平台供应商完成信息注册截图。

7、每标段，如获取招标文件的潜在投标人不满3家（不含）时，将重新招标。

注：本项目提疑截止时间为****下午16:30（北京时间），请有兴趣参与本项目投潜在投标人尽快购买招标文件。

六、 投标文件的递交信息

投标文件递交时间：**** 9:00-9:30

投标文件递交截至时间：**** 9:30

投标文件递交地址：苏州市****

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、其它明确事项

1、特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目均需在苏州市轨道交通集团有限公司的资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“采购招标”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册--供应商》。如供应商注册中有何疑问，请咨询：****。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

3、投标申请人有以下情形的，为资格审查不合格：

1）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3）投标文件中的重要内容失实或者弄虚作假；

4）根据《苏州市****

4、本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。

5、本项目执行《苏州市****

6、投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。

7、本项目共2个标段，每个投标人可以同时投2个标段，但最多只能中其中1个标段，优先中报价高的标段。每标段按排名顺序推荐3名中标候选人。如某个投标人在两个标段中最终排名均为第一名，则优先推荐其报价较高的标段为第一中标候选人，其他标段不再被推荐为中标候选人，某一投标人在任一标段上已被推荐为第一中标候选人，则在其他标段不再被推荐为中标候选人，由后续排名单位依次递补。拟中标人不得自行改变其推荐中标次序，否则取消其中标资格。

八、发布公告的媒介

本公告同时在苏州市轨道交通集团有限公司官方网站（http:****）、江苏省招标投标公共服务平台（http:****）、中国招标投标公共服务平台（http:****）上发布，公告发布具体内容以苏州市轨道交通集团有限公司官方网站为准。

九、招标人

招标人名称：点击登录查看

地址：苏州市****

联系人：点击登录查看

电话：****-9198

邮箱：****@sz-mtr.com

十、项目监督

监督电话：****

监督邮箱：****@sz-mtr.com