中国石油五公里加油站扩能改造及增设充电项目招标公告（原标题：中国石油五公里加油站扩能改造及增设充电项目）

招标公告

中国石油五公里加油站扩能改造及增设充电项目

招标编号：****

1. 招标条件

本招标项目中国石油五公里加油站扩能改造及增设充电项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标人为点击登录查看，项目已经审批，资金已落实，具备招标条件。现对其进行公开招标，资格审查方式采用资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1原有构建筑物拆除、外运及场地平整（包含但不限于树木砍伐、花台及绿化拆除，隔油池、生化池、废旧井、油罐池及其附属设备拆除，站房、辅助用房、加油岛、路障设施拆除，罩棚包装拆除弃渣外运）； 充电平台及连廊、油罐池、生化池及隔油池、进出口坡道、场内地坪及进出口地坪硬化、环保沟、排水沟的施工；换电站移位、安装及调试 ； 新建二层站房及室内外装饰，含幕墙装饰及便利店内司机之家、员工休息室、办公室等配套设施设备购置安装，太阳能热水器购置安装等；洗车机基础及排水设施施工；信息系统、站内强弱电线缆的安装、调试、线路 6S 整理、目视化标识标牌的制安等安装工程；场内原有监控的保护性拆除及恢复、围墙加固修补等零星工程。

加油站内原油罐清洗及保护性拆除；加油设施设备(包含但不限于加油机、油罐、潜油泵、在线监测、三次油气回收设备、液位仪、防溢手孔井、可燃气体报警等)设施设备采购安装、工艺管线(包含钢质管线和双层管线)及管件的清洗、拆除及采购安装。

充电设备基础、桥架安装、电缆沟砌筑、充电桩及充电堆设备安装、防雷接地、地坪划线、地坪漆、防撞柱及道闸、照明灯具、监控线路、标识牌基础等制作及安装、主立柱标识模块更新；新建室外楼梯、栏杆；线缆敷设、电力井施工、设备及线路通电调试等。

具体以施工图纸及现场甲方指令为准。

需协助甲方办理法律规定和（或）合同约定由甲方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境风险与生态保护全面负责。

2.2计划工期：自开工之日起，150日历日，投标人所报工期不得超过该计划工期，否则投标文件将被予以否决。

2.3服务地点：中国石油五公里加油站。

2.4标段划分：本项目不划分标段。

2.5招标控制价：本次招标项目采用下浮费率报价，所报下浮费率不得低于3%，低于3%下浮费率的报价将予以否决。本次项目工程预算约****.84元人民币（含9%增值税），据实结算。

2.6项目结算依据：施工图范围内的项目，按实结算，结算以计价依据按《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》和重庆市****

*3. 投标人资格要求

序号	资格要求	条款内容	备注
1	资质要求	1. 依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织、联合体，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；与发包人存在利害关系可能影响询比公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。 2. 投标人应具备建设行政主管部门核发以下资质：投标人应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。本项目不支持联合体投标。 3. 提供有效安全生产许可证复印件。 以上资质证明需提供复印件并加盖鲜章。
2	业绩要求	投标人近三年内（****至截止日止），完成至少1个单项合同金额400万元及以上新建加油、加气、加氢站、油库施工业绩（四项任选其一）。
3	人员要求	（1）项目经理：必须已在投标人单位注册并应具有注册二级建造师（建筑工程）执业资格、安全生产考核合格证（B证），并且不能在在建工程任职。（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。 （2）安全管理人员：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）。
4	承诺要求	承诺近三年内（****至截止日止）未发生以下情况或失信行为： （1）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施。 （2）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。 （3）在最近三年内有骗取中标或严重违约或较大工程质量问题的。 （4）承包人未在中国石油天然气集团有限公司和重庆销售分公司公示的三商黑名单内。 证明材料：上述4条均需提供盖有公章的承诺书。
5	信誉要求	（1）未被处于被责令停业；财产被接管、冻结、破产；暂扣或者吊销许可证；暂扣或者吊销执照；进入清算程序，或未被宣告破产，或其他未丧失履约能力的情形。 （2）在和招标人历史合同履约中不存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。 （3）未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单。 （4）投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。 （5）法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。 （6）近三年（****至截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和发包人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。 （7）投标人、拟委任的项目经理未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http:****://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。 评审委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http:****）、信用中国（网址： http:****。 上述7条提供盖有公章的承诺书。
6	其他要求	（1）投标人及其选择的分包商均须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，应在中国石油工程建设管理平台承包商资源库内，入库资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）。 （2）本项目涉及的加油工艺安装工程经招标方书面同意后进行专业分包，加油工艺安装工程施工方应具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质。 若投标人自行实施，则在投标文件中提供本条（2）中的资质证书，且满足本条（1）中要求。 若投标人实施专业分包，需提供承诺书，承诺书详见附件。
7	联合体要求	不接受联合体投标。
不满足以上资格要求条款的，其报价将被否决

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2026年4 月1日18:00:00至 ****23:59:59（北京时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http:****。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http:****。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》。）

4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段）（本项目仅支持电汇支付），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https:****“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为****9时00分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。

5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按标段/项目提交投标保证金，每标段/项目4万元。

5.4开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国石油招标投标网(http:****)上发布。

7. 联系方式

招标实施期间异议澄清或相关事宜联系人：

招 标 人：点击登录查看	招标机构：点击登录查看
地址：/	地址：四川省成都市****
联 系 人：点击登录查看	联 系 人：陆老师
电 话：****；****	电 话：****（接听时间：工作日8:30-11:30和13:30-17:00）
开户银行： /	邮 箱：****@163.com（优先回复邮箱信息）

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：****

交易平台运营机构：中油物采信息技术有限公司

能源一号网站邮箱：****@cnpc.com.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

中国石油物资有限公司西南分公司

（中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心）

****

主要技术要求或技术方案.docx
投标人须知.rar