中国电建江西水电公司唐山汉沽风电一期175MW项目EPC总承包项目风机平台场内道路及风电场接地工程采购项目公开询比采购公告

唐山汉沽风电一期175MW项目风机平台及道路工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号： ****）

1.采购条件

点击登录查看已成交唐山汉沽风电一期175MW项目，项目业主为天津合创天润新能源有限公司，资金已落实。其中唐山汉沽风电一期175MW项目包含的风机平台及道路工程标段已得到业主认可，具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取唐山汉沽风电一期175MW项目风机平台及道路工程采购文件参与本项目风机平台及道路工程标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:河北省唐山市汉沽管理区。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：唐山汉沽风电一期175MW项目(项目核准名称:汉沽管理区福合新能源公司35万千瓦风电项目(保障性)，批复容量为17.5万千瓦风电)，位于河北省唐山市****

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年4月，具体开工以采购人（点击登录查看）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

1、风机平台工程：28个机位场地平整、清表，具体工作内容包括（但不限于）地面清表、土石方开挖、土石方回填、余土外运；

2、场内道路工程：具体工作内容包括（但不限于）：清表、路基压实、路基填筑、道路及边坡防护设施、标志牌制作安装、涵管采购安装、道路排水设施、安全及防护设施的修筑；本工程开工至主体工程全面竣工期间，对道路进行维护整修，确保施工及设备运输车辆正常通行。维护期间无论是大件运输单位、其他单位等正常施工对道路造成的损坏，乙方都应立即修复，保证道路畅通，满足施工车辆和大件设备的运输。

3、风机、箱变基础工程：具体工作内容包括（但不限于）：基础土石方开挖及回填、基坑降水、沉降观测、锚栓制作安装、二次灌浆、基础养护、钢材加工机械及临时租地、围栏等。

4、垫层混凝土浇筑、钢筋制作安装、基础混凝土浇筑及基础模板租赁制作拆装运输等工作内容不包含在本标段施工范围内，但基础施工所需钢筋的二次倒运费用含在本标段施工范围，承包人必须严格按照发包人要求进行施工，若因施工质量、进度等承包人原因引起的其他标段对发包人的索赔由承包人承担。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包二级及以上或电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内至少具有1个已完成或正在施工的风电项目工程施工业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 4 月 17 日 17 时 00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 4 月 20 日 14 时 30 分分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间： 2026 年 4 月 20 日 14 时 30 分，地点为:江西省南昌市****点击登录查看。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：江西省南昌市****点击登录查看

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：点击登录查看新能源工程公司纪委办公室（监标）

监标人员：桂林芳

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

****