中国电建江西水电公司红都-琴城Ⅱ回500kV线路工程项目组塔工程采购项目公开谈判采购公告

红都-琴城II回500kV线路工程组塔分部工程1/2标段劳务分包标段公开谈判预采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

点击登录查看已预成交红都-琴城II回500kV线路工程，项目业主为国网江西省电力有限公司建设分公司。其中红都-琴城II回500kV线路工程包含的组塔分部工程标段已具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目进行公开谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取红都-琴城II回500kV线路工程组塔分部工程1/2标段专业分包采购文件参与本项目公开谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江西省赣州市、抚州市。

2.2 工程概况及标段概况

（赣州段）线路起点为赣州宁都县与石城县交界处附近新建杆塔131#塔，终点为终点为石城县小松镇江口村北侧约3.1km附近新建杆塔189#塔（赣州市****

（抚州段）线路起点为抚州市****

2.3 工期要求

组塔分部工程工期要求暂定****-****，具体时间以发包人通知为准，工期必须满足采购人控制进度计划要求。

2.4 质量要求

1. 质量总体要求

（1）满足国家、行业和国家电网有限公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运。

（2）全面应用通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺。

（3）工程通过达标投产考核。

（4）工程使用寿命满足设计及国家电网有限公司质量管理要求。

（5）不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

（6）全面落实国家电网有限公司工程绿色建造、质量通病防治、实测实量、设备材料质量检测、“五必检六必验”施工质量强制措施等过程控制要求，应用《输变电工程施工质量验收统一表式（试行）》开展质量检验。

2. 专项目标要求

（1）质量检验目标

输变电工程单位工程、分部工程、分项工程和检验批，施工质量验收合格。

（2）创优目标

国家电网有限公司输变电优质工程金奖

2.5 采购范围：本次招标包含红都-琴城II回500kV线路工程组塔分部工程，共分2个标段

（1）组塔1标段：（赣州****

（2）组塔2标段：（抚州****

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有劳务施工资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：承接过南网/国网类似等级线路工程项目

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（3）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http:****/)；

（4）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2踏勘现场并取得踏勘证明。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于****17时00分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https:****）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https:****）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****9时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https:****）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：****9时00分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https:****/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：共2人，每个标段1个单位。

9.联系方式

采 购 人：点击登录查看

地 址：南昌市****点击登录查看

联 系 人：点击登录查看

电 话：****

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：纪委

监督电话：****

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

点击登录查看

2026年4月 16 日